施工合同

时间:2024-07-25 08:46:38
关于施工合同范文汇编七篇

关于施工合同范文汇编七篇

现今很多公民的维权意识在不断增强,能够利用到合同的场合越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。你知道合同的主要内容是什么吗?下面是小编为大家收集的施工合同7篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

施工合同 篇1

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就本装饰工程(以下简称工程)的有关事宜达成如下协议:

一、 工程概况

1、工程地址:xxx

2、工程概况 :外牌匾人工费

二、 工程日期

开工日期20________年____月____日 交工日期20________年____月____日

三、 工程造价及结算方式:

1、 工程总造价__________________________元整,不含所有税金。

2、 本合同签定后,甲方向乙方支付总造价%人民币___________元整。

3、 安装吸塑字前,甲方向乙方支付总造价的%____________

四、工程变更

施工期间改变工程规模,施工方法,工程投资,发生技术变更而调整工程费用时,其增减额度甲、乙双方共同议定,工期顺延。

五、违约责任

1、 由于甲方原因导致中途停工,或改变施工方案,甲方应补偿乙方因停工、窝工及材料损失费用。

2、 由于乙方原因逾期交工的由乙方负责。

3、 甲方未办理有关手续,造成停工、窝工由甲方负责。

六、其它

合同一式二份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。合同附件为本合同组成部分。

合同经双方鉴定生效后,双方必须严格遵守,任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新鉴定补充协议。

合同有效:合同以交清尾款,签定售后保修协议为售后有效。未 交清尾款前,所有乙方施工项归乙方所有,交清尾款交工甲方使用

甲方签字:

乙方签字:

合同签定日期:

施工合同 篇2

发包人(全称):

法定代表人:

住所:

联系电话:

承包人(全称):

法定代表人:

住所:

联系电话:

为了确保_______工程质量及进度,甲方将钢结构隔层工程委托乙方施工,为了明确甲、乙双方的权利和义务,依据《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本分项工程施工事项协商一致,秉持公平自愿的原则,签订本钢结构隔层施工协议如下。

一、工程的基本概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程承包范围

二、工程期限

工程期限______天,自______年______月______日至______年______月______日。

三、工程价款

合同工程造价人民币______元,不包含税收及发票。

大写人民币__________________。

四、工程价款的支付方式

1、合同签订三日内,甲方应付工程总造价的_____%给乙方

2、钢架安装完成三日内,甲方再付工程总造价的_____%给乙方作钢构件材料款

3、工程施工完毕验收合格,三日内甲方再付工程总造价的_____%给乙方作工程尾款。

五、工程质量标准

工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

六、甲乙双方权利义务

甲方权利及义务:

1、按施工进度按时交纳各期工程款项,付款日期以协议规定付款日期为准,以免因资金不足影响工程进度。

2、甲方可监督乙方施工,提出合理化意见或建议。

3、如遇自然灾害及其他不可抗力因素,乙方工期顺延。

4、如甲方未能按时交纳工程款项或其他原因造成工程延误,后果自负。

5、如甲方无正当理由恶意毁约,按工程总造价30%对乙方进行赔偿。

乙方施工工艺及权利义务:

1、主梁用16#钢槽、化学螺栓固定,5#角铁与主梁焊接(框架密度为主梁60mm*副梁40mm),打掉焊渣,刷醇酸防锈漆两遍(红、灰色各一遍),25mm—30mm防腐木做楼板,钻尾螺丝固定。

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程,并承担由本分项工程所引发的相应安全事故责任。

3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,保证施工现场的整洁。

4、按合同规定由乙方提供的材料、设备。乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。

5、因乙方责任不能按期完工,工期不能顺延,因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不得顺延。

七、施工组织设计和工期

1、工期进度:承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:承包人必须在合同签订后_____日内向发包人提供完整的施工组织设计。每月_____日前提供下月工程进度计划。

工程师确认的时间:工程师收到后_____天内批准或提出修改意见,逾期不批复则视为同意。

2、工期延误:双方约定工期顺延的其他情况:双方应当严格遵守开工日期以及竣工日期时间,非因特殊情况造成工期延误的,由承包方承担责任;由于发包人另行发包的专业工程造成的工期延误,工期相应顺延,发包人支付相应的费用。

八、工程的检验

工程竣工,乙方向甲方提供竣工验收报告后三日内,由甲方组织工程验收,如不组织验收,视为竣工验收报告已被认可和该工程合格。甲方并承担工程保管及一切意外责任。

九、维修责任

1、本工程免费保修责任期:为1年。

2、保修范围为乙方施工的工程项目。

3、施工质量问题和乙方提供材料原因造成的损坏,由乙方保修。

4、由于甲方造成的损坏和不可避免的因素造成的损坏不在保修范围内。

5、在保修期内,乙方工程质量原因造成的其他财产损失,由乙方按当时市场价格全额赔偿。

十、违约责任

甲方不按合同的约定拨付工程款,每拖延一天,按应付款额的_______%支付滞纳金。

由于乙方责任延误工期的',每延误一日,乙方应支付给甲方人民币_______元作为违约金。

十一、争议的解决

本合同履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提 ……此处隐藏4800个字……于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达_3_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按有关逾期付款办法的规定延付金额每日千分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由_青岛_仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。

第十一条 附 则

一、本合同一式_两_份,甲乙双方各执一份,

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):承包方(盖章)

法定代表人(签章): 法定代表人(签章):

委托代理人(签章): 委托代理人(签章):

单位地址:单位地址:

电 话: 电 话:

邮政编码: 邮政编码:

年 月 日 年 月 日

施工合同 篇6

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,在平等互惠的原则下,甲方同意将别墅建筑工程采用包工方式承包给乙方施工,为了确保质量,安全快速,依照中华人民共和国《合同法》与《建筑施工管理条例》要求,做到明确双方的各项责任,特订如下合同:

一、甲方同意将临湘市南山居委会荷花路西侧朱家巷十九号的整栋别墅建筑的用工采用包干方式承包给乙方施工,甲方提供建筑所用的一切建材,甲方提供三相四线电源及水到位施工工地。甲方提供乙方建筑所用设备安装及存放的场地。

二、别墅建筑面积计算方式:

1、建筑基础由

乙方施工,施工工资计价壹万元整,甲方提供所有建筑材料。

2、甲方别墅以三层半计算,一层3.6米,二层3米,三层3米,四层2.5米以内,施工工资计价总额壹拾捌万整(包括整栋别墅的水电安装)。

3、化粪池、阶基、水沟(滴水以内)由乙方施工完成。

三、付款方式:

1、进场付开场费2万元;(包括基脚工资)

2、一层楼面现浇完工付3万元;

3、二层楼面现浇完工付3万元;

4、三层封顶完工后付3万元;

5、内外墙粉刷完工付3万元(包括外墙瓷砖完工);

6、合同范围之内的建筑全部完工后付4万元;

7、其余壹万元余额保质金6个月后付清。

四、乙方必须严格按图施工,更改之处必须经甲方同意,坚决确保基脚牢固可靠,所有立柱、跨梁、围箍梁有棱有角、墙体结实、所有现浇必须水平平整,不得坑洼不平、不得漏水、外墙瓷砖必须牢固、平整、立柱瓷砖四角分明、线条分明、室内粉刷毛面平整。别墅阶基硬化(滴水以内)、化粪池由乙方负责完成。

五、别墅建筑必须在甲、乙双方协定的时间内完工(阴雨天按天数减除合同完工天数),即乙方务必在20xx年六月初六日前别墅封顶,乙方务必在20xx年10月30日前完成合同承包之内的所有施工(因阴雨天,材料误工,建筑图纸改动引起的误工等因数必须减除)。

六、乙方提供施工员的保险费用,乙方在施工中必须做到文明施工,听从甲方指挥,保证跳架牢固,提升机架牢固,确保施工中不得往屋下抛物或掉物,出现此事所有责任由乙

方负责。乙方在施工中必须按操作规范要求进行施工,佩戴安全帽、安全带,确保安全。不得违章作业,乙方负责建筑施工的所有安全(包括伤亡事故均由乙方负责)安全事故,甲方不负任何经济和法律责任。

七、以上合同一式两份,甲乙双方各执一份,同时具有同等法律效力,盼望共同遵守。

八、未尽事宜,经甲乙双方共同协商解决。

甲方:乙方:

年 月 日 年 月 日

施工合同 篇7

甲方:

组长: 电话:

乙方: 电话:

经甲乙双方共同协商,做到公平、公正。甲方同意将本社公路承包给乙方修建,其具体协商条款如下:

一、修建标准

1、在保持元路基不变的情况下,乙方在原基础上简单平整后,直接在原路面上支模硬化,保证路面平整成形。若是原路基有大的修复,所产生的费用有甲方负责。

2、硬化路面宽度为3米,厚度为0.18公分,实际里程以硬化里程为准。

3、混泥土标准按C30执行,用425的国达水泥。

4、收缩缝每5米用切割机切割,并用磨光机打磨路面。

5、石子用2号原石,河沙保证无泥沙、用青沙。

二、承包单价和资金支付方式

1、承包价每公里38万,甲方每公里只承担集资款17.5万元,余款由国家立项资金解决,但甲方必须配合乙方立项申请,以及到位资金的划拨。

2、付款方式:乙方入场时,甲方支付其现金2万元,每硬化500米,则由甲方结清一次;最后500米提前结清,并冲减入场时乙方支付的入场费。

三、甲方的权利和义务以及违约责任

1、甲方有权派人根据合同的约定现场监督施工,并按约定支付工程款,不能因资金不到位影响工程进度,若是因资金不到位引起的停工,由甲方承担相应的损失。

2、保持三通一平,电通、路通、水通、场地平整,因三通一平产生的费用与乙方无关。

3、乙方施工时,甲方负责调解好一切纠纷,不能因纠纷而随意阻拦停工;若因纠纷而随意阻拦停工,相应的损失由甲方负责。

4、甲方负责硬化路面的保养、包边等工作,若因保养不及时引起路面开裂或其它,由甲方负责。

5、道路安保方面由甲方负责,不在此合同范围内,交通局在验收时,若因安保不合规,验收通不过,甲方承担相应责任。

四、乙方的权利和义务以及违约责任

1、乙方必须在甲方的监督下,按质施工、文明施工,若违反合同约定而造成的损失,乙方自行负责。

2、安全施工,在施工过程中,做到安全施工,凡有安全隐患的,需整改后再施工,隐患涉及到哪方,整改时产生的费用由涉及方负责,若是强行施工,所造成的损失自行负责。

3、困施工所产生的电费由乙方负责。

五、开工时间,以甲、乙双方共同协商的开工时间为准。

六、甲方不得随意阻拦乙方的正常施工,沙石、水泥由乙方自行购买,不得强行干扰。

七、此协议一式两份,一经签字后就具有法律责任,望双方共同遵守,若有违反由违约方承担相应的经济和法律责任。

甲方:

乙方:

监证单位:

年 月 日

《关于施工合同范文汇编七篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式