施工合同

时间:2024-07-25 08:46:29
施工合同模板集合十篇

施工合同模板集合十篇

随着法律观念的日渐普及,合同在生活中的使用越来越广泛,合同能够促使双方正确行使权力,严格履行义务。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编精心整理的施工合同10篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。

施工合同 篇1

甲方:珠海和亨机电安装工程有限公司(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

制安装工程承包给乙方,依据《中华人民共和国合同法》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。

一、工程名称:腾晖科技创与应用中心1#楼(一期)

二、工程地点:珠海市高新区

三、承包范围及方式:包工包料,制作安装。

四、施工日期:

自20xx 年 9 月日至20xx 年月日止,共计 天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。

五、工程价款:

本工程实行固定单价600元/M2,工程量5樘,总造价约 元。工程交工时,以实际发生并双方数量认可的工程量结算。

六、付款方式:

乙方安装完成后甲方付工程款总价的80% ;剩余20%待供电验收合格后付全部款项 。

七、质量要求:

1、材料要求:不锈钢门(材质304#、1mm厚、包封双侧门框)

2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规

范、甲方提供的施工图标准。

3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。

八、工期保修:

该工程的保修期为壹年 ,保修期从竣工之次日算起。注:人为损坏不包。

九、甲方权利、义务:

1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。

5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。

十、乙方的权利、义务:

1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。

十一、工程变更:

1、甲方有对门进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。

2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。

3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。

十二、违约与争议:

1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决。

甲方: 乙方:

联系电话:联系电话:

年 月 日 年 月 日2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。 本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份。

施工合同 篇2

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、 工程概况

工程名称:

工程地点:

二、 工程承包范围

承包范围:

三、 合同工期

四、 质量标准

五、 合同价款合同工期总日历天数天,开工日期以实际为准。 工程质量标准:合格

合同价款以工程竣工结算为准。

六、 甲乙方双方责任

(一)、甲方责任

1、甲方负责定位、高程控制等相关技术。

2、甲方在施工过程中做好施工场地地下管线的邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)的保护工作。

3、因甲方原因造成的停工、窝工影响工程进度,所发生的费用全部由甲方承担,工期不相应顺延,并赔偿因工期延误所造成乙方的经济损失。

(二)、乙方责任

1、乙方必须服从甲方的指令。

2、乙方在工程施工过程中,必须严格遵守安全生产操作规程和规定,对违规操作所造成的人身及质量安全事故由乙方负责。

3、因乙方原因导致道路、桥函、电缆(线)、现有管道及其它设施的损坏,乙方承担责任。

七、 工程质量与检查

1、工程质量应当达到协议书约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

2、承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据协议发出的指令施

工,随时接受工程师的检查检验,为检查检验提供便利条件。

3、因工程师指令失误发生的费用,由发包人承担。

4、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失,由承包人承担。

八、 工程款支付与竣工结算

1、工程款支付:当完成工程量达到总工程量60%时,支付已完工程价款90%,剩余工程款于竣工后付清。

2、竣工结算:工程量以建设方、监理方、甲方现场共同验收、测量的数据作为工程结算的依据,工程总价按现行的****市政定额及施工时的人工、材料、机械价格取费后结果执行。

九、 协议生效与终止

1、双方在协议书中签字合同生效。

2、项目竣工后,结算价款支付完毕,协议即行终止。

十、 争议

发包人承包人在履行合同时发生争议,可以和解或者要求有关主管部门调解。

十一、 本协议份数

本协议一式贰份,由发包人、承包人各持壹份。

发包方:承包方:

发 包 人(签章):承 包 人(签章):

年 月 日 年 月 日

施工合同 篇3

甲方:

乙方:

为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设,经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工,现就有关事项达成如下一致意见:

一、工程建设内容及工程单价

1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填,碾平整并进行夯实,工程单价为挖土方30元/m3,换填100元/m3。

2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印,工程单价为380元/m3。

3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下 ……此处隐藏10464个字……方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。

(6)甲方应告知施工所在地物业管理企业的有关物业管理规定,以便乙方遵守执行。

2.乙方工作:

(1)在开工前检查水、电、燃气、管道、楼(地)面、墙面,发现问题应及时通知甲方,由甲方负责解决和协调。

(2)早上7时前及晚上7时后不得进行有噪声的施工作业。

(3)组织有甲方参加的施工图纸或施工说明的现场交底。

(4)乙方负责清运施工中产生的垃圾,并按照物业管理企业指定的地点堆放。

(5)指派 为乙方驻工地代表,全权负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员,乙方应及时通知甲方。

3.由于甲方原因造成在施工中大量增加施工项目或变更施工内容、装饰材料及设备的,甲方应及时和乙方协商相应顺延工期。

第七条 违约责任

1.因乙方原因致使工程质量不符合约定的,甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后,造成逾期交付的,乙方应当承担违约责任。

2.因乙方原因造成工程逾期交付的,每逾期一天,乙方应赔偿给甲方 元。

3.乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

4.乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的,应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方。

5.甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施,乙方应拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故(包括罚款)的,乙方承担连带责任。

6.由于甲方原因造成延期开工或中途停工,乙方可以顺延工程竣工日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天,甲方应赔偿给乙方 元。

7.甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收,乙方可以顺延工程竣工和交付日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天,甲方应赔偿给乙方 元。

8.甲方未按合同约定时间付款的,每逾期一天,甲方应赔偿给乙方 元,工期顺延。

9.工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自入住,由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

第八条 争议解决方式

双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可选择以下第 项方式解决:

1.提请 仲裁委员会仲裁。

2.依法向人民法院提起诉讼。

第九条 合同的变更和解除

1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容,应经协商一致后,重新签订补充协议。合同签订后施工前,一方如要终止合同,应以书面形式提出,并按合同总价款 %支付违约金,办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,并由责任方按合同总价款 %赔偿,解除本合同。

第十条 其它约定

第十一条 附则

1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。

2.本合同签订后,工程不得转包。

3.本合同一式 份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。

第十二条 合同附件

附件一:装饰施工内容表(地面部位、墙面部位、天棚部位、门窗部位、家具、卫生间、厨房、强电弱电、水管、其它要求);

附件二:甲方提供材料、设备表(材料或设备名称品牌、规格型号、质量等级、单位、数量、送达时间、送达地点、备注);

附件三:工程主材料报价单(装饰内容及装饰材料规格、型号、品牌、等级、数量、单位、单价、合价);

附件四:工程项目变更单(变更内容、原价格、新价格、增减金额);

附件五:工程质量验收单(日期、检验项目名称、检验结果、甲方签名、乙方签名);

附件六:工程结算单(工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额);

附件七:工程保修单(公司名称、联系电话、用户姓名、联系电话、合同编号、装饰工程地址、施工单位负责人、工地负责人、开竣工日期、竣工验收日期、工程交付日期、保修期限)。

合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。如企业另有合同附件的,其内容应当包括上列合同示范文本附件内容。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

身份证号码: 法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

通讯地址: 地 址:

电 话: 电 话:

邮 编: 邮 编:

签订日期: 年 月 日

签订地点:

施工合同 篇10

为实施好县________年度大中型水库库区基金项目,解决、人饮问题,现将该项目发包给乙方实施。为保证工程能按期、保质、保量完成建设任务,经双方协商同意,特签订合同如下:

一、工程名称:

________年度大中型水库库区基金项目。

二、建设内容和规模

1. 内容:、人饮工程。

2. 规模:按设计图纸和预算。

三、工程造价

工程总造价总投资约合计人民币叁拾肆万元(3

4.00万元),工程造价按实际验收工程量审计结算为准。

四、承包方式:

工程采取由乙方包工、包料、包质量。

五、工程日期:

开工时间为________年____月____日,竣工时间为________年____月____日,工期为 天。

六、甲乙双方责任

甲方:按时提供施工设计图纸,施工期间,甲方不定期派监理员到实地进行技术指导和质量监督。

乙方:按照《施工合同》及甲方提供的施工设计图纸进行施工,严格把好质量关,在施工期间要接受甲方质量检查和监督,凡工程质量不合格造成返工所发生的一切费用由乙方承担。

七、搞好安全生产:乙方在施工中应注意安全,乙方人员在施工中出现的意外事故均与甲方无关,由乙方自行负责。

八、工程付款方式:工程竣工后,经甲方组织相关部门进行验收合格后,付80%工程款。经审计部门出工程结算审计报告后,再付15%.提留5%作为工程质量保证金。如________年后工程无质量问题,保证金如数退还。

九、本合同经双方法人亲自签盖章即生效,至工程竣工验收,并保证金退还清楚后自行终止。

十、本合同一式四份,甲方两份,乙方一份,财政局一份。

甲 方:县水库移民工作管理局

法人代表:

项目负责人:

乙 方:

法人代表:

项目负责人:

签订日期:________年____月____日

《施工合同模板集合十篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式