施工合同

时间:2024-07-23 05:02:33
【推荐】施工合同四篇

【推荐】施工合同四篇

随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,随时随地,各种场景都有可能使用到合同,签订合同也是非常有必要的行为。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是小编帮大家整理的施工合同4篇,欢迎大家分享。

施工合同 篇1

发包人(甲方):

承包人(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,合同双方就项汇流箱、配电柜及其他相关辅材。

1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)

2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的所有设备安装调试。

二、工期

开工日期:

并网日期:

竣工日期:

四、合同价格和付款方式

合同价格

本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应承担的全部义务(包括提供货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的准备、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%,本合同的质保期为年,在竣工验收合格次日开始计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。

五、施工质量和质量检查

1、工程质量

(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必须严格按施工图所提要求和标准进行施工。

(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必须返工重来,费用由承包方自行承担。如果因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成计划。

2、质量检查:

六、解决争议的办法起诉讼。

(1)调解要求停止施工,且为双方接受。

(2)法院要求停止施工。

七、违约

1、甲、乙双方约定,违约应承担以下经济责任:

(1)、发包方不能及时给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应承担违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。

(2)承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应承担违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且23发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。

九、合同的生效及终止

1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。

2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。

十、合同份数

本合同正本一式肆份,发包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。

甲方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

施工合同 篇2

甲 方:___________________________

乙 方:___________________________

甲方委托乙方 xx 套房装饰装修 工程,经双方友好协商,现签订以下合同条款:

一、 工程项目及内容:

铺贴地板、油墙、做柜、线路新装 等工程,详细内容见乙方提供的,经甲方认可的施工说明及工程预算书。

二、 承包方式:包工包料。

三、 工程造价(¥_________元)为人民币

四、 工程款项结算方法:

乙方进场5天内,甲方应先预付给乙方50%工程款即(人民币元),工程完工验收后,一个月之内付清余款(即人民币元整)。

五、 乙方必须按质按量按时和遵守国家有关规定进行施工,如属乙方因材料质量或不按图纸施工,而造成施工项目不合格的,乙方要自行返工,返工所使用的一切材料费、人工费由乙方自行解决。如在施工期间,甲方提出更改正在进行或已完工的工程项目,更改所使用的一切材料费、人工费均由甲方承担。

六、 甲方如在施工期间提出增加施工项目或更改使用材料的,必须经甲方负责人或技术员签字认可。

七、 交付使用日期:总施工期为 天,即由_________年____月____日至_________年____月____日。如逾期乙方每日按总造价的千分之五赔款给甲方。如甲方因某种原因令乙方不能进行正常施工的所误日期顺延。

八、 其它约定事项:

九、 本合同连同乙方提供给甲方认可的施工说明和工程预算书,具同等法律效力。

十、 本合同一式 贰 份,甲方 壹 份,乙方 壹 份,各执为据。

十一、 本合同自双方签字后即发生法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》,中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

发包方(以下简称甲方):(业主)____________ 联络方式:______

身份证:__________________地址:_____________________________

承包方(以下简称乙方): (施工工程队负责人)________________

身份证:__________________ 联络方式:______________________

……此处隐藏1399个字……/p>

1、由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的,逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2、由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

3、甲方未办理有关手续,强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并承担责任。

4、乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并承担责任。

5、工程未办理验收、结算手续,甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的,由甲方负责。

6、工程关键节点未办理验收,乙方提前进行下一阶段工程施工,由此造成损失的,由乙方负责。

7、乙方未按照附件二《承包材料报价单》中规定的品牌、规格、型号等内容和设计施工要求供应材料、设备,应根据假冒伪劣的材料的价款,双倍赔偿甲方;如因此给甲方造成损失的,乙方应承担全部的赔偿责任。

8、如在施工过程中,产生工程和材料质量问题以及各类应由施工工程队承担的责任,甲方只向乙方一人追究赔偿责任。

第八条 纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时,双方应尽量协商。或若协商不成时,可以按照本协约定向上海仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第九条 协议的变更和解除

1、协议经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容,应经协商一致后,重新签订补充条款。

2、施工过程中任何一方提出终止协议,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止协议协议,解除本协议。

3、如由于乙方施工出现质量问题,甲方可以无条件提出中止协议,而无需获得乙方的认可。

第十条 附则

1、工程开工前,甲方应将房屋外门钥匙1把交乙方施工队负责人保管。工程竣工验收时,甲方负责提供新锁1套,由乙方当场负责安装交付使用。

2、本协议签订后,工程不得转包。

3、本协议一式2份,甲、乙双方各执一份,协议附件为本协议的组成部分,具有同等的法律效力。

第十一条 协议附件

附件一 物业管理部门的装修指南(略)

附件二 承包材料报价单(略)

附件三 甲方自购材料清单(略)

附件四 工程质量验收单(略)

附件五 工程结算单(略)

附件六 施工工艺清单(略)

甲方(签字):____ 乙方(签字):____

住址:____________ 住址:____________

电话:____________ 电话:____________

邮编:____________ 邮编:____________

签订日期:________________________

签订地点:________________________

施工合同 篇4

甲方:

乙方:

甲方委托乙方承建保鲜库工程,为使工程顺利进行,遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》等法规,结合本工程的具体情况,经双方洽商,特制定本合同如下:

一、工程概况:

1、工程名称:冷冻库(±5℃)、冷冻库-18℃

2、工程尺寸:冷冻库:

3、工程地点:

4、工程合同总价款: 元整

(¥: 元)

5、施工时间:合同签订之日,乙方收到全额工程款60%后开工承建。

二、工程质量标准及要求:

1、制冷系统符合制冷行业安装规范;

2、实现全自动控制;

3、保鲜库达到±5℃,冷冻库达到-18℃。

三、工程内容及项目价格:

1、保温

2、采用高密聚氨酯喷泡1000元/m3(27.54m3,计27540元) 立方米数按实际测量为准。

保鲜库制冷系统:采用高配制冷系统

机组采用国产原装比泽尔压缩机8.2P,8500元

冷凝器采用足平纯紫铜管冷凝器:2500元

原装足平吊顶风机:5800元

国标贮液罐:650元

国标膨胀阀:400

国标电磁阀:330元

冷库专用低温制冷剂:850元

铜管及保温材料:1500元

支架及排水管:150元

包装、长途运输费:350元

国标过滤器:150元

国标电线、电缆:200元

冷库专用微电脑电控箱:800元

高密聚氨酯发泡保温门:1650元

高低压油压压力表:120元(60×2)

安装调试费:1600元

合计:25,550元

冷冻库配置方案与冷鲜库一样,冷冻库保温门1500元,25550×2-150元=50950元

总计:78490元

四、合同付款方式:

1、合同签订后,甲方应付总工程款的60%即47094元后开工承建,同时合同生效。

2、机组设备到现场后,再付余款的80%即25117元。余款待工程结束后,一次性结清。如到期不付款,甲方每天向乙方付工程款5%的违约金。

五、甲、乙双方责任:

1、甲方责任:

(1)负责施工现场的临时用电,将动力电引至乙方冷库微电脑电控箱内。

(2)负责提供库房供乙方存放冷库必用的设备和材料,协助乙方搞好安全保卫工作。

(3)履行本合同应尽其他未尽事宜。

2、乙方责任:

(1)严格按照国家有关规范,安全文明施工,如发生责任事故应由乙方承担。

(2)工程未交付使用前,协助甲方做好保护工作。

(3)冷库内部涉及的土建工程由甲方负责施工,达到乙方工程要求标准。

(3)坚持质量第一、信誉至上的原则,乙方采购的设备应符合国家有关规范要求,手续齐全,并附有国家质检部门认可的质量证书。

(4)乙方对其所承包的工程保修期为1年,终身维护。1年内因质量问题乙方负责免费维修或更换(除电网电压不稳、缺相或其他人为因素造成损坏,乙方不负任何责任)。

六、合同生效及其他:

(1)本合同双方代表人签字盖章,乙方收到工程款后,本合同生效。

(2)本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

(3)本合同未尽事宜,双方本着友好合作的态度,签署书面修改或增补协议,与本合同具有同等的法律效力。

注:如采用10.2P比泽尔机组,相差3000元×2=6000元。如采用国产谷轮机8P机组,相差1000元×2=20xx元。

甲方签字:乙方签字:

年月 日

《【推荐】施工合同四篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式