施工合同

时间:2024-07-22 05:02:36
【实用】施工合同模板合集5篇

【实用】施工合同模板合集5篇

在人们的法律意识不断增强的社会,合同的地位越来越不容忽视,在达成意见一致时,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编精心整理的施工合同5篇,希望对大家有所帮助。

施工合同 篇1

1.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

2.验收后达到标准者,奖(罚)工程造价的 。

3.验收后达到标准者,不奖不罚。

(三) 工程验收完毕后一个星期内奖励与罚款,且必须兑现,如逾期不付,则按拖延的天数和银行当时的利息率加付利息。

第十一条 其它

(一) 不论新、改、扩建工程,施工单位在易燃易爆、动力设备、高压线路、管道、密封或防震车间附近,以及临街交通要道,人行道旁施工时,必须采取严格的防护措施。施工单位负责提出设施方案,并报建设单位或有关部门备案,若施工单位防护不力而发生安全事故,由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失;

(二) 由于不可抗力的原因(如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等)造成的经济损失,甲、乙双方共同对等承担;

(三) 甲、乙双方合同签定的工程,乙方不得随意转包第三者而从中渔利,工程专业需分包时,必须经甲方同意,并经甲方对承包者资信审查,工程质量、工期乙方负责;

(四) 由甲方分包给第三者时,则应由甲方负责统一管理,安排场地,临时水、电接点,质量检查验收及各方的协作配合。影响乙方工期时,由甲方负责。

第十二条 因一方不履行合同,而造成对方的经济损失,概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

第十三条 在合同有效期内,双方必须遵守国家的政策、法令、法律及深圳经济特区有关条例规定。

第十四条 本合同未尽事宜,经双方协商同意签订补充协议,报原鉴证机关鉴证后作为本合同的附件,与原合同有同等法律效力,但不得与本合同有抵触。

第十五条 在合同履行中若双方发生争议,经调解仍不能解决时,提交深圳市工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁。

第十六条 本合同经双方签字盖章,并送深圳经济特区基建合同预算审计站鉴证后生效,至工程竣工验收,结清工程尾款,一年的保修期满后,自行生效。

第十七条 本合同正本_____份其中甲方执_____份,乙方执_____份,副本_____份,甲、乙双方各执______份,审计站、经办的银行各一份,均有同等效力。

甲方: (公章) 乙方: (公章)

代表:代表:

签约日期:

签约地点:

施工合同 篇2

焦化厂干熄焦耐材整体承包技术协议

一、承包范围

乙方生产作业的范围:

1、干熄炉本体砌筑修复,其中包括预存段,环形烟道,冷却段; 2、一次除尘器砌筑及下部贮灰斗浇筑,包括一次除尘入口、出口膨胀节及锅炉入口浇注料; 3、炉顶放散、紧急放散内部浇筑。 二、说明

1、甲乙双方必须严格执行本协议,由于违反本协议造成的后果,由违约方负责。 2、本协议经甲乙双方在合同正本上签字后即予生效,与合同正本具有同等法律效力。 3、耐材检修部位及使用材料由甲方指定,耐材需达到甲方所提理化指标要求。 4、耐材检修过程中使用的材料、工具、人员均由乙方提供并负责。

5、对于甲方指定的检修部位,乙方施工后在正常操作的前提下,乙方确保其使用寿命达到两年以上,如未达到此条款产生的损失由乙方负责。 三、干熄焦耐材种类及理化指标

二.QN53粘土砖,QN3粘土砖,A型莫来石粘土砖,B型莫来石粘土砖及高铝炭化硅砖。

1.技术要求

1.1砖的理化指标应符合表1的规定

1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表2的规定

*1在尺寸允许的偏差内,每个砖号的正负偏差的砖数比不准超过3:7至7:3. *2裂纹,缺损两处以上按加和值的0.7倍考核。熔损考核不受此限。

1.3砖的断面层裂:不准有缺损中缺角为三边长度之和,缺棱为长和宽之和。

2,试验方法,检验规则,标志,包装,运输,储存和质量证明书均按照YB/T5050-93高炉用粘土砖中的规定执行。

三.隔热砖和隔热砖粒

1.技术要求

1.1制品的物理指标应符合表3的规定 1.2砖的尺寸允许偏差和外形应符合表4的规定 1.3,缺角缺棱应符合表5及图1的规定

2.试验方法,检验规则,标志,包装,运输,储存和质量证明书均按照GB/T3996-83硅藻土隔热制品中的规定执行。

3.耐火泥浆的物理指标应符合下表的规定

当炭化硅火泥采用磷酸盐作为结合剂时,结合剂应采用液态桶装方式供货。供货厂家应提供说明书。

四、砌筑施工要求

1、干熄炉耐火砖的砌筑

在干熄炉及一次除尘器耐火砖砌筑之前,砌筑人员 、砌筑工具和砌筑所需的耐火材料应到位。砌筑之前还要制定严格的砌筑规程及施工作业标准,主要包括:确定整个干熄炉耐火砖砌体的`标高及中心线;确定干熄炉各段耐火砖砌体的分段标高;确定干熄炉各部位耐火砖砌体的内径尺寸;确定干熄炉环形烟道外墙耐火砖砌体的内径尺寸;确定干熄炉各斜烟道及观察孔的中心位置;确定一次除尘器底部锥斗的中心位置;确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的砌筑顺序;确定干熄炉及一次除尘器各部位耐火砖的型号、材质以及砌筑所用耐火泥料的型号、材质等等。

2、冷却段耐火砖的砌筑

冷却段耐火砖砌筑时要严格按照砌砖施工标准进行施工。各层耐火砖要先砌外层的砖,再砌里层的砖。冷却段两处人孔的拱顶砖和拱脚砖的曲线部分都是现成的定型砖,直线部分可在砌砖之前进行加工。冷却段上下温度测量孔要按图纸认真施工,测量孔周围的砖要切削好。在砌测温孔砖时,要将测量孔管插进去后再砌。冷却段上部连接干熄炉环型烟道下部的耐火砖砌筑时,必须以干熄炉铁壳中心线为标准砌筑。在找出铁壳内径中心后,设置固定的中心杆,然后用圆规量准该部位炉体半径,先砌斜道入口处的柱砖,再砌其他的砖。因为斜道的分格柱砖与圆周方向其他耐火砖砌体相连,如果不确保冷却段上部与环型烟道连接部位耐火砖砌体的内径,就会造成斜道拱顶砖进不了柱砖里,或者造成斜道拱顶砖的砖缝过大。

施工合同 篇3

(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施 (项目名称),已接受 (承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、第标段由K+至K+,长约km,公路等级为,设计时速为,路面,有立交处;特大桥座,计长m;大中桥座,计长m;隧道座,计长m以及其他构造物工程等。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分:

(1)本协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料);

(2)中标通知书;

(3)补遗书;

(4)投标函及投标函附录;

(5)项目专用合同条款;

(6)公路工程专用合同条款;

(7)通用合同条款;

(8)技术规范;

(9)图纸;

(10)已标价工程量清单;

(11)承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计;

(12)其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价:人民币(大写)元(¥)。

5、承包人项目经理:。承包人项目总工:。

6、工程质量符合标准。

7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9、承包人应按照监理人指示开工,工期为日历天。

10、本协议书在承包人提供履约担保后,由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

11、本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

12、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:(盖单位章) 承包人:(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:(签字) 法定代表人或其委托代理人:(签字)

年月日 年月日

施工合同 篇4

一、检查组织

市住房和城乡建设局负责全市建设工程施工合同履约行为监督检查工作,各县(市)、区住房和城乡建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程施工合同履约行为监督检查工作;其具体工作按工程报建权限,委托相应建设工程造价管理机构实施,相关建设管理部门予以配合。

二、检查对象

检查对象为我市行政区域内已办理建设工程施工许可证(含临时施工许可证)的在建工程项目。

三、检查办法

建设工程造价管理机构每月例行进行一次施工合同履约行为监督检查,例行检查不影响相关建设管理部门对项目的日常监管,受检项目数量每月原则上不少于5个、不超过在建工程项目总数的10%(各县〈市〉、区检查数量根据实际情况确定)。检查项目从在建工程项目中抽选产生,并提前3个工作日书面通知检查对象。

四、检查内容

1、是否签订有效施工合同并按规定备案;

2、是否另行签订背离经备案施工合同实质性内容的其他协议(合同);

3、是否履行合同约定,按时按期足额拨付工程预付款、工程进度款;

4、项目资金到位证明或支付担保、履约担保是否符合相关规定;

5、是否存在任意压缩中标工期的行为;

6、是否存在工程转包或违法分包行为;

7、项目管理班子配备情况和进场施工机械设备是否与投标承诺一致,项目经理及有关人员发生变动是否办理相关手续;

8、是否存在拖欠工人工资现象;

9、是否将安全文明施工措施费挪作他用;

10、是否有效履行合同约定与工程建设相关的其他事项。

五、检查程序

1、确定检查项目后,建设工程造价管理机构及时通知检查对象,告知检查时间、检查要求及需准备的资料。

2、检查小组根据受检项目在施工合同备案时提交的相关资料,将《市建设工程施工合同履约行为监督检查记录》(以下简称《检查记录》)中“合同主要内容”部分填写完整。

3、现场检查时,对照检查内容、检查表逐项对受检单位及其管理和从业人员的相关行为进行检查,核对施工单位填写的《建设项目工程进度款拨付情况表》和《建设项目工资支付情况表》,并根据检查情况如实填写《检查记录》中的“合同执行情况”部分。

4、检查结束时,要求建设单位、施工单位、劳务分包单位项目负责人在《检查记录》上签字确认,并加盖工程项目部印章。

5、检查小组汇总受检项目检查结果并签字,将检查中发现的问题与检查对象进行充分沟通、交流,检查对象对检查结果确认签收。

6、检查小组对检查中发现的问题,需发出《检查监督意见书》责令限期整改的,应于项目检查结束3个工作日内按规定完成,并做好整改情况的跟踪、落实、反馈工作。

7、每月28日之前,检查小组编写检查报告,汇总并出具“检查情况通报”。

六、检查处理

1、对于认真履约的受检企业和个人给予通报表扬,按规定记入良好行为档案;

2、检查中发现存在本方案第四条“检查内容”中第1、3、4、5、7、8项问题的,应当发出《检查监督意见书》、责令限期改正,对拒不改正的相关单位及责任人按照规定记入不良行为记录,或按程序移交相关职能部门处理。

3、检查中发现存在本方案第四条“检查内容”中第2、6、9项问题的,应记入不良行为记录并予以立案调查,或按程序移交相关职能部门处理。

4、对拒绝、阻挠、未能配合检查工作或者拒不改正的相关单位及责任人,建设工程造价管理机构应进行行业内通报并向社会曝光,按规定记入不良行为记录;情节特别严重的,报请建设行政主管部门根据有关规定,给予相应行政处罚。

5、检查结果及处理意见定期在“建设网”、“市建设工程造价信息网”和《工程造价》期刊进行公布。

施工合同 篇5

发包方: (以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

经甲、乙双方共同友好协商,甲方委托乙方进行福星家园临时围墙工程的施工,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商一致,签订本合同:

一、 工程范围及内容:

1、 乙方承建甲方位于进贤县民和路以北、嘉禾路以西福星家园地块的施工围墙工程;

2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图;

3、 由于本地块地质原因,乙方必须对围墙基础进行处理,以保证围墙的安全建设和使用;

4、 该砖砌围墙的施工要求:以甲方指定的基准点做为基准点,C15砼垫层,300宽300高C20钢筋砼地梁,墙体为240mm墙。墙身高度为500mm,墙柱高度为2200mm,每约4100mm为一跨墙,围墙及柱全采用水泥砂浆面层。

二、 工程质量:

1、 乙方按图施工,要求外形美观,工程质量达到验收标准;

2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工;

3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌,墙身不裂缝。

三、 工期:

严格按照现场管理人员的安排,随工期需要搞好料具计划,备足料具,组织好技术力量确保业主、监理以及总承包合同条款内容所要求的工期按时、质保、安全完工,该工程从20xx年1月16日开始进场,20xx年2月5日前完工。

四、 工程价款及支付:

1、工程价款:

A: 本合同所承包的砖砌围墙,单价为300元/ m (此价格不含木桩价格,另计),暂定总长为120 m,具体以实际发生量为准;工程价款为3.6万元左右;

B: 本合同所承包的砖砌围墙上铁艺栏杆(高度1.7M),单价为200元/m,暂定总长为120 m, 工程价款为2.4万元左右;

C:本合同所承包的彩钢板挡板临时围墙(高度2M),单价为120元/ m,暂定总长100 m,工程造价为1.2万元左右。以上价格包括人工费、材料费、机械费等所有与工程相关的费用,不含税金。

2、工程款的支付:施工完毕经甲方验收合格后10日内付清全款的95%(按照实际施工量结算),剩余5%在保修期一年满后15日内无息付清。

四、成品及半成品保护:

1、乙方对完成的分项工程负有监护人的责任;

2、乙方对损坏的成品及半成品负有维护、恢复的责任,其经济损失概由自己承担。乙方在施工中若损坏其它分项工程产品应照价赔偿;

3、若因甲方或其他(非乙方)原因给乙方已完工程成品及半成品造成损坏,应由甲方自行负责处理;若甲方需要乙方处理,则甲方应根据所损坏程度给乙方签字认可所需费用(材料、工时费和其他应采取相应的措施费),乙方方可进行维修处理。

五、甲方责任、权利、义务

1、甲方按照合同的约定提供施工条件并及时支付工程款项;

2、甲方负责监督乙方的工程质量、进度、安全、工期等,并提出整改的权利;

3、做好各工序的统筹安排,解决征地问题;

4、甲方为乙方解决图纸错误与变更等技术问题,并办好签证。

六、乙方责任、权利、义务

1、为加强现场管理,其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系;

2、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育,自觉遵守地方政府的有关规定,自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定,杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生,维护好现场文明施工形象;

3、在甲方未按本合同约定时间付款时,乙方有权拒绝施工;

4、乙方应严格按照安全生产管理条例组织施工,如违法施工发生安全施工,由乙方付全责。

七、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方不得违约,如有违约由违约方支付另一方合同总额30%的违约金。

八、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同在执行中发生的争议应及时协商解决,协调不成或调解未达成协议,可进贤县人民法院起诉。

九、本合同一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签字盖章后生效,同时具有法律效力。

十、本合同自签字之日起生效,工程保修期结束后自行废除。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

《【实用】施工合同模板合集5篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式